갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
연관 갤러리
빈센조 갤러리 타 갤러리(0)
이 갤러리가 연관 갤러리로 추가한 갤러리
0/0
타 갤러리 빈센조 갤러리(0)
이 갤러리를 연관 갤러리로 추가한 갤러리
0/0
개념글 리스트
1/3
- 빌스택스 인터뷰에서 한 말 진짜 명언인듯(장문주의) 힙합전사김성우
- 몇몇 국산 스팀게임 리뷰 ㅇㅇ
- 싱글벙글 다시 보는 구제역 레전드.jpg q'^'
- 블라) 남편이 서운해 할까요? 야갤러
- 외국인들이 고수는 8점 원빈은 2점 줌 ㅇㅇ
- 인터넷에서 잘못된 정보를 얻은 일본인 눈나.. ㅇㅇ
- 먹어는 봤어도 알지는 못했던 음식 인문학 만화 #4. 파스타(3) 리쿤
- 강퀴가 설명하는 찐따 특징.jpg ㅇㅇ
- 역대 물리학자 순수재능 TOP 15..JPG 이시라
- 양심털린 일본, 참치 어획량 늘리자고 주장... 멸종의 주범이 적반하장 난징대파티
- '풍선 띄우고 수건 나눠줘'... 맥날 신메뉴에 진주시 난리났다 ㅇㅇ
- 필리핀, 한국인 납치살해 경찰관에 2심서 무기징역 선고... 뒤집힌 판결 난징대파티
- 오해엉.. ㅁ슈화 발냄새 토론 ...jpg 업햄
- 한국에서 결국 타락해버린 미슐랭 스타 이탈리안 셰프 ㅇㅇ
- 와들와들 청각장애 택시기사 폭행한 여성.jpg BlackWolfStudi
시끌벅적 경기도 vs CJ 후일담
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dcbest&no=245686 싱글훌쩍 무산된 CJ라이브시티 - 실시간 베스트 갤러리경기북부 최대 개발사업CJ라이브시티 드가자드가자 ㅋㅋㅋ컄ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋEBS, MBC, JTBC, 방송영상밸리, 킨텍스 다 나만 딱 믿으라고대장인 내가 멱살잡고 캐리해줌 ㄹㅇㅋㅋ아니키 믿고있었다구 ㄹㅇㅋㅋ씨이발 ㅋㅋㅋㅋgall.dcinside.com지난 사건 요약1. CJ가 고양시에 경기북부 최대 개발사업인 CJ라이브시티 사업을 진행2. 한국전력 전력공급 중단, 행정처리 지연(50개월), 코로나 등의 여러 요인으로 CJ가 경기도에 공사 기한 연장 요청3. 경기도는 공사 기한 연장에 따른 1000억원대 지체상금을 요구하였으나 CJ는 감면을 요구했고 이에 경기도가 협약을 해제(부들부들)이건 아니지!! 경기도 진짜 미친거냐??고양시 망하게 만들일 있냐??!!왜 사업 엎어버린건지 당장 대답해!!!에.. ? ... 그러니까.. 일단.. 도지사님이 답변하기 전에기자회견 열어서 상세하게 알려드릴게요...(웅성웅성)우리가 협약을 해지한건 CJ가 사업을 추진할 의지가 없었기 때문이었어요CJ가 사업 추진 노력을 안했거든사업이 8년차인데 공정 진행률이 3%밖에 안됨누가봐도 CJ의 사업 추진 의지가 없었다고 밖에 볼수 없잖아요?또 우리는 6월에 자체적으로 CJ랑 협의하려고 했거든요?근데 협의하다가 갑자기 협의 엎어버리고 국토교통부 중재안 기준으로만 합의하자고 하더라구요(*CJ라이브시티는 경기도의 지체상금 1000억 요구가 과하다며 국토교통부에 중재안 요청을 했다. 국토교통부가 중재안을 내놨지만, 경기도는 국토교통부의 중재안이 특혜 시비가 걸릴 수 있다며 거부했다. 이에 중재안은 감사원에 컨설팅을 맡기고 결과를 기다리는 중이었다.)그리고 한국전력 전력 공급 중단 때문에 불가피하게 공사 못했다고 하는데그건 니네가 전력사용신청 제때 안해서 발생한 일이고한전이랑 사용량 조정에 대한 협의도 안했잖아니네가 소극적으로 대처를 안해서 발생한 문제를 왜 우리보고 뭐라해잘 아시겠죠?설명이 잘 되셨으리라 생각합니다.CJ가 사업 추진할 생각이 없는데 거기에 천년만년 묶어놔봐야 뭐함그쵸?공공의 이익을 위해서 협약해지한겁니다.해당 부지에는 경제자유구역 추진해서 복합문화단지 조성하고 콘텐츠 기업 유치해보도록 하겠습니당 ㅎㅎ그게 뭔 개소리야!!!공정률이 3%밖에 안된건8년 사업중에 50개월을!!!! 행정처리로 지연시키고!!!!!한전에 전력공급 중단 통보받고!!!!악재라는 악재는 다 쳐맞으니까!!!!!!3%밖에 공정진행을 못한거지!!!!그리고 사업진행 의지가 없는 기업이올해(2024년) 2월에 2천억원 기업 어음을 발행하냐?!!!!!그리고 내가 기자회견 하기 전에 협약 해제한거 재고해달라고!!!!!사업 다시 해보겠다고 요청까지 했잖아!!!!!!!그거 거절하고서 뭐? 의지가 없어?전력공급도 뭐? 내가 소극적으로 나섰다고?!!!우리 사업 기획단계부터 한전에 전력 공급 가능여부 지속적으로 확인했고!!!!!한전 전력 공급 불가 통보 이후에한전말고도 경기도랑 국회에도 문제 해결하려고 뛰어댕겼고!!!!그리고!!!작년 5월에 전력공급 불가라 사업일정 조정 요청했을때 경기도 니들도 사업일정 조정 협의가 타당하다는 의견 회신했잖아!!!그리고 조정안도!!!!!감사원 사전컨설팅 절차가 진행중인데니들이 일방적으로 해지해놓은거잖아!!결과도 안나왔는데!!!상호간 추가 논의를 위한 협의기간 연장도 건의하고 그랬는데니들이 관련 절차 및 소명의 기회도 안주고 일방적으로 해제 통보해놓은거잖아!!!이거 협약상 협력의무와 신의성실 저버린 행정행위야!!!부당한 조치라고!!!에...에..지금 누구 탓을 할 문제는 아닌거 같습니다..그런것보단!!!!!!! 여러분들!!!!!!!!저희!!! 경기도가!!!!!!K-컬처밸리 사업 반!!!드!!!시!!!! 성공적으로 진행시키겠습니다!!!경기북부 발전의 원동력으로 만들겠습니드아아아아아!!!!!아아아아악!!!!!(좆됐노..)
작성자 : ㅇㅇ고정닉
싱글벙글 삼성이 애플 짭이라고 판결이 나온 이유
2011년에 삼성과 애플은 전 세계에서 동시 다발적으로 소송에 휘말리게 되었는데그 소송의 주요 논제는 "삼성이 애플의 디자인 특허와 일반적인 특허를 고의적으로 따라했느냐 아니냐"가 쟁점이었음.삼성은 소송에서 수렴진화론을 꺼내들며 '우연히' 갤럭시와 아이폰이 닮은 거라고 주장했으나아래 보고서가 애플 측에 입수되는 바람에 결국 패소해 버렸음. 국내 언론에서는 무조건 애플 나빠요 삼성 킹왕짱 식으로 보도를 했기 때문에아래의 보고서의 존재조차 모르는 사람들이 많음.(원문은 132페이지 짜리고, 아래 내용은 극히 일부임) 그냥 흔히 기업들이 하는 경쟁사 제품 분석이라고도 볼 수 있겠지만지금까지 삼성이 일관적으로 주장했던 '우연' '수렴발전'을 정면으로 반박하는 보고서라는게 문제였음해당 보고서가 공개되기 전까지 미국에서도 긴가민가 했고 한국, 일본 등에서는 오히려 삼성전자의 손을,유럽에서도 각 나라마다 판결이 반반으로 나왔지만결국 이 보고서가 공개된 이후 미국에서 1심에서는 1조 2천억을, 2심과 배심원단은 약 7천억원대를 배상하라는 판결을 쳐맞고,2018년, 약 7년이 지난 후에야 양 사는 비공개 합의에 이르러 마침내 이 소송의 종지부를 찍음.비공개였기에 정확한 합의내용은 알려지지 않았지만 업계 소문으로는 삼성이 최소 6천억 이상을 애플에 지급했을 것으로 추정되고 있음.이 사건이 모두 끝난 후에 국내 언론에서는 "졌잘싸" 드립을 치기도 했는데법치주의 아래에서 1심 2심 모두 짝퉁이라는 판결을 쳐받고 짝퉁을 판매한 대가로 6천억을 납부한 게 졌잘싸인지는 싱붕이들의 판단에 맡기도록 하자.
작성자 : 지구촌고정닉
차단하기
설정을 통해 게시물을 걸러서 볼 수 있습니다.
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.